City of Suvalki Tender

Title: opracowanie Dokumentacji Technicznej Rozbudowy Infrastruktury W Budynku Zespołu Szkół Technicznych Przy Ul. Sejneńskiej 35 W Suwałkach description: 1. Przedmiotem Zamówienia Jest Opracowanie Koncepcji Oraz Dokumentacji Projektowej Rozbudowy Infrastruktury Technicznej W Budynku Zespołu Szkół Technicznych Przy Ulicy Sejneńskiej 35 W Suwałkach. 2. Opracowana Dokumentacja Projektowa Ma Na Celu: A) Uzyskanie Pozwolenia Na Budowę, B) Przeprowadzenie Procedury Przetargowej Na Realizację Zadania I Wykonanie Robót, C) Wykonanie Robót. 3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zawiera Załącznik Nr 2 „opis Przedmiotu Zamówienia”. 4. Wartość Netto Dokumentacji Projektowej Określona Dla Etapu I Nie Może Przekraczać 60% Całkowitej Wartości Prac Projektowych Netto - Pod Rygorem Odrzucenia Oferty. 5. Zamówienie Dofinansowane Z Programu Fundusze Europejskie Dla Podlaskiego 2021-2027. 6. Zamawiający Zgodnie Z Art. 462 Ustawy Dopuszcza Wykonanie Części Zamówienia Przy Udziale Podwykonawców. 7. Wykonawca, Który Zamierza Powierzyć Wykonanie Części Zamówienia Podwykonawcom Zamieszcza Informacje O Podwykonawcach W Jedz. Zmiany Do Umowy Zostały Określone W Zał. Nr 7 Do Swz (z Uwagi Na Ograniczenia Ogłoszenia O Zamówieniu Pełna Treść Jest W Załączniku Do Swz) 1. Zamawiający Przewiduje Możliwość Zmiany Zawartej Umowy W Stosunku Do Treści Wybranej Oferty W Zakresie Uregulowanym W Art. 454-455 Pzp Oraz Wskazanym Poniżej. 2. Zmiana Umowy Wymaga Dla Swej Ważności, Pod Rygorem Nieważności, Zachowania Formy Pisemnej. 3. Zamawiający Przewiduje Możliwość Dokonania Zmiany Umowy W Formie Aneksów W Niżej Wymienionych Przypadkach: 1) Zmiany Wynagrodzenia W Związku Ze Zmianą: Stawki Podatku Od Towarów I Usług, Wykonawca Jest Uprawniony Złożyć Zamawiającemu Pisemny Wniosek O Zmianę Umowy W Zakresie Płatności Wynikających Z Faktur Wystawionych Po Wejściu W Życie Przepisów Zmieniających Podatek Vat. Wniosek Powinien Zawierać Wyczerpujące Uzasadnienie Faktyczne I Wskazanie Podstaw Prawnych Zmiany Stawki Podatku Od Towarów I Usług Oraz Dokładne Wyliczenie Kwoty Wynagrodzenia, Należnego Wykonawcy Po Zmianie Umowy. Dowód Potwierdzający, Że Zmiany Te Będą Miały Wpływ Na Koszty Wykonania Zamówienia Przez Wykonawcę Spoczywa Wyłącznie Na Wykonawcy; 2) Zmiana Numeru Rachunku Bankowego; 3) Zmiana Terminu Realizacji Zamówienia W Przypadku: A) Wystąpienia Opóźnienia W Wydawaniu Decyzji, Zezwoleń, Uzgodnień, Ekspertyz Lub Innych Aktów Administracyjnych Niezbędnych Do Wykonania Przedmiotu Umowy Do Wydania Których Właściwe Organy Są Zobowiązane Na Mocy Przepisów Prawa, Jeżeli Opóźnienie Przekroczy Okres, Przewidziany W Przepisach Prawa, W Którym Ww. Decyzje Powinny Zostać Wydane Oraz Nie Są Następstwem Okoliczności, Za Które Wykonawca Ponosi Odpowiedzialność, B) Konieczności Uzyskania Wyroku Sądowego Lub Innego Orzeczenia Sądu Lub Organu Administracji Publicznej, Którego Uzyskanie Nie Było Przewidziane W Opisie Przedmiotu Zamówienia (ani W Żadnym Innym Dokumencie Stanowiącym Element Dokumentacji Postępowania O Udzielenie Zamówienia Publicznego), A Jest Niezbędne Celem Wykonania Obowiązków Wykonawcy Wynikających Z Umowy, C) Wszczęcia Przez Jakikolwiek Podmiot Postępowania Sądowego Lub Administracyjnego Uniemożliwiającego Wykonanie Przedmiotu Umowy Przez Wykonawcę, W Szczególności Wstrzymujące Możliwość Uzyskania Odpowiednich Decyzji Administracyjnych, Uzgodnień, Zezwoleń, Ekspertyz Lub Innych Aktów Administracyjnych Niezbędnych Do Wykonania Przedmiotu Umowy, D) Zmiany Warunków Technicznych Gestorów Sieci, Co Uniemożliwia Realizację Przez Wykonawcę Obowiązków Wynikających Z Umowy, E) Opóźnienia Gestorów Sieci W Zakresie Wydania Warunków Przyłączeniowych Pomimo Spełnienia Przez Wykonawcę Wszystkich Warunków Ich Otrzymania, F) Siły Wyższej, To Znaczy Niezależnego Od Stron Losowego Zdarzenia Zewnętrznego, Które Było Niemożliwe Do Przewidzenia W Momencie Wystawiania Zlecenia I Któremu Nie Można Było Zapobiec Mimo Dochowania Należytej Staranności. Strony Uzgadniają, Że Pod Pojęciem Siły Wyższej Rozumieją Zwłaszcza: Wojnę, Zamach Terrorystyczny, Katastrofy Naturalne, Pożar, Powódź, Trzęsienie Ziemi, Huragan, Strajk, G) Utrudnień Będących Wynikiem Zapobiegania, Przeciwdziałania Lub Zwalczania Covid-19 I Innych Chorób Zakaźnych Oraz Wywołanych Nimi Sytuacji Kryzysowych. W Takiej Sytuacji Wykonawca Jest Uprawniony Złożyć Zamawiającemu Pisemny Wniosek O Zmianę Umowy W Zakresie Terminu Realizacji Zamówienia. Dowód Potwierdzający, Że Ww. Sytuacje Miały Wpływ Na Realizację Zamówienia Spoczywa Wyłącznie Na Wykonawcy, H) Zmiany Powszechnie Obowiązujących Przepisów Prawa Wpływających Na Termin Wykonania Przedmiotu Umowy, W Tym W Szczególności Nałożenia Na Wykonawcę Obowiązku Uzyskania Dodatkowych Decyzji Administracyjnych, Uzgodnień, Zezwoleń, Ekspertyz Lub Innych Aktów Administracyjnych Niezbędnych Do Wykonania Przedmiotu Umowy, Których Uzyskanie Nie Było Konieczne Na Etapie Składania Ofert, I) Trudności Związanych Z Uzyskaniem Uzgodnień Branżowych, J) Wezwania Przez Organy Administracji Publicznej Lub Inne Upoważnione Podmioty Do Uzupełnienia Przedmiotu Umowy Lub Jego Poszczególnych Etapów, K) Zwłoki Zamawiającego W Akceptacji Dokumentacji Projektowej Lub Jej Elementów,co Spowodowało Opóźnienie Wykonawcy W Realizacji Dalszych Zobowiązań Wynikających Z Umowy .........