Igretec Tender

Title: Marché De Travaux Ayant Pour Objet La Démolition Et La Reconstruction Des Bâtiments A10 Et A19 Et Aménagement Des Vestiaires Des Bâtiments B19, B09 Et B10 Présents Sur Le Site De La Sonaca : Lot 1 – Démolition Et Reconstruction Du Bâtiment A10. description: Marché De Travaux En 3 Lots Ayant Pour Objet La Démolition Et Reconstruction Des Bâtiments A10 Et A19 Et Aménagement Des Vestiaires Des Bâtiments B19, B09 Et B10 : - Lot 1 : Démolition Et Reconstruction Du Bâtiment A10 - Lot 2 : Démolition Et Reconstruction Du Bâtiment A19 - Lot 3 : Aménagement Des Vestiaires Des Bâtiments B19, B09 Et B10 A Ce Stade, Aucun Lot N’a Encore Été Attribué. Le Présent Cahier Spécial Des Charges Ne Concerne Que Le Lot 1 – Démolition Et Reconstruction Du Bâtiment A10. Dans Le Cadre De Ce Cahier Spécial Des Charges, L’appellation « Marché » Sera Utilisée Pour Désigner Le Lot 1. Les Lots 2 Et 3 Feront L’objet D’une Autre Soumission. Dans Le Cadre Du Présent Marché, L’adjudicateur Entend Lutter Contre Le Dumping Social Et La Fraude Sociale. L’attention Des Soumissionnaires Est Attirée Sur Le Fait Que Le Présent Cahier Spécial Des Charges Contient Des Clauses Anti-dumping Social (assorties De Pénalités Spéciales Importantes) Mises Au Point Dans Le Cadre Du Comité De Développement Stratégique De La Région De Charleroi Et Du Sud-hainaut. Elles Sont Surlignées En Gris Dans Le C.s.ch. En Conséquence De Quoi, Les Soumissionnaires Sont Fermement Invités : - À En Tenir Compte Dans L’élaboration De Leur Offre, Le Pouvoir Adjudicateur Se Donnant Les Moyens De Vérifier La Conformité Du Chantier À Celles-ci Et De Sanctionner En Cas D’infraction ; - À Compléter Et Joindre À L’offre La Déclaration Sur L’honneur Relative Aux Clauses Anti-dumping Social Reprise En Annexe Du Présent Cahier Spécial Des Charges. L’absence De Déclaration Jointe À L’offre Ou Une Déclaration Jointe Mais Non Complétée Sera Considérée Comme Révélant L’intention Du Non-respect Des Clauses Contre Le Dumping Social Et, En Conséquence, Considérée Comme Une Irrégularité Substantielle. Le Contenu Du Marché Et Son Contexte Général D’exécution Sont Développés Dans La Partie Technique Du Présent Cahier Des Charges.